『壹』 由於甲方的原因,不能繼續施工,想寫一份聯系函給甲方,怎麼寫
創作思路:
標題:XX公司工作聯絡單。
表格:From:部門人員姓名,職位,電話,要求完成日期。
TO:部門人員姓名,職位,電話,可以達到日期。
下面再有大格,具體寫什麼事,做法,
其它的版可以自己依據需要制定,最後,上司簽字。
正文
關於XXXX不能施工的情況說明:
XX公司:
我施工方的人員、設備按照合同於X時X日已經進場,准備按時開始施工,由度於貴方XXXXXXXXXX。等原因,暫時還無法施工,希望貴方盡快解決上述存在問題,使我方能夠正常施工作業,以免延誤施工進程,使合同能夠順利完成是盼!
祝順利XX施工隊2013年4月2日(不知版道不能施工原因,用X代替,甲方和本方也是用XX代替,正式聯系權函要寫上真正名稱和不能施工原因)。
『貳』 由於甲方的原因,不能繼續施工,想寫一份聯系函給甲方,怎麼寫
要想給甲方寫一份聯系函,主要寫明工程現在的進展。以及停工的原因。一定要讓甲方明白原因在它們身上。
『叄』 因發包人原因導致工程停工,承包人如何處理
承包商在行使停工權時,一定要注意把握三點:第一:適度的把握,就是說,發包方未按約定支付款項,要達到「致使施工無法正常進行的程度」。如果發包方只是偶爾程度較輕的延誤支付,尚不足以影響施工進程,承包商就進行停工,其順延工期的要求很可能得不到主張:第二:承包商因發包方延遲支付工程款而放慢工程速度甚至停工時,一定要按照合同規定的程序操作。根據我國合同法的規定,如果發包人未按照約定支付工程款,承包人當然有權停工。而且,因此而產生的工期延誤,責任由發包人自己承擔,承包人的工期則作相應順延。國內的施工合同範本第26.4條也規定,發包人不按合同約定支付進度款,雙方又未達成延期付款協議,導致施工無法進行,承包人可以停工,由發包人承擔違約責任。所謂違約責任包含兩種:一是工期順延,工期損失由發包人自行承擔;二是承包人停工期間的損失由發包人承擔賠償責任。但是在實踐中,我們很多承包商因為程序意識和證據意識淡薄,操作不當,造成應當順延的工期不能順延,應當獲得的賠償得不到賠償。例如,筆者就遇到這樣一個案例:某工程項目施工過程中,發包方連續3次未支付進度款,承包方多次交涉未果,遂下令停工,並口頭通知了發包方。一個多月後方才恢復施工。後來,承包人為追討工程款向法院起訴,發包人則以承包商工期違約提起反訴,要求承包商承擔工期違約責任。承包人認為,工程逾期,是因為發包人未支付進度款導致工程停頓造成的,責任應由發包人自己承擔。但在舉證過程中,承包人連什麼時候停工,什麼時候復工的證據都提不出來,導致法院無法認定工程逾期到底是誰的責任。因此,當出現發包人逾期支付工程款而導致施工無法進行時,承包人當然有權停止施工。但是,要確保停工期間工期順延,損失得到賠償,承包商一定要按照程序操作,一定要有強烈的證據意識。在操作方面,注意按照下列程序辦理:1、書面催告發包人限期支付工程款。2、如發包人逾期未予支付,承包商准備停工,應向發包人發出停工通知書,通知書要載明停工的具體時間。3、與此同時,對現場的設備設施以及未使用的各項材料進行統計擬出清單,請監理或者甲方代表簽字確認。4、復工時注意與對方共同確認具體的復工時間。按照上面的程序操作,如雙方發生糾紛,承包商應當順延的工期以及各項費用的賠償,如設備租賃費等,也就有據可查,更能得到確認和主張。例如,按照國際通用的FTDIC合同條件,如果業主方沒按規定的時間付款,承包商在提前給業主21天的通知後,有權放慢工作速度或暫停工程進展。也就是說,即使發包方支付違約,承包商也必須按一定期限書面通知對方付款,期滿後,才能行使停工的權利,停工造成的拖期才由對方承擔,否則,承包商可能承擔違約停工的責任。
『肆』 甲方一直沒有施工面,造成工程停工一年,想發個函,該怎麼寫
關於x
x
x
工程復工的函
建設單位名稱:
我單位與2011年11月29日與您單位簽訂了開發合同,工程造價400萬元定於今年4月份完工,由於
xx
xx
xx
原因沒有按照約定精神施工,尤其工程款也沒有如數撥付,致使工期一拖再拖,現已經停工近一年時間,雙方損失都不小,為盡量減少損失,今去函與您們重新協商,今早復工,望迴音。
施工單位:x
x
x
建築公司
2012年11月29日
『伍』 由於甲方的原因,不能繼續施工,想寫一份聯系函給甲方,怎麼寫
就寫:我方已經按合同的百約定,多少人多少設備何時進了工地,並按合同約定,報送了施工方案並得么度同意,現萬事俱備,本定於*月*月施工的,因什麼而停止,現已經停工多問日了,請甲方速度告訴問題處理得怎麼樣啊,何時可以恢復挖土施工。答甲方一批,則上述的內容也得到了認可。
『陸』 由於甲方的原因,導致施工現場沒有工作面,導致我施工方延誤合同約定工期,想寫一份聯系單給甲方,怎麼寫
摘要 您好,很榮幸為您解答!
『柒』 由於甲方的原因,暫停施工,監理單位發函給甲方要求繼續延期僱傭怎麼寫
要通過幾個方面去闡述,就事由、客觀事實、訴求進行逐一表達:
工程停工部位或段落、停工原因、停工起止時間、剩餘工程的預估工期
施工合同的終止時間以及延期情況,因多數情況都是施工合同截止日期要早於監理合同的截止日期半年到一年以上
監理合同的截止日期,目前的監理人員、設備、駐地配置及交通配備等現實情況
如合同不能延續,則計劃在截止日期到來時,撤離駐地、人員、設備的計劃
如合同延期則希望在截止日前續簽監理合同延期協議或補充合同,並就剩餘工程的人員、設備的配備情況列出計劃,並就費用問題提出單方意見
『捌』 甲方拖欠工程進度款,乙方能否停工乙方停工應當注意什麼問題
合同進度款對於確保工程質量、進度、安全具有重要作用,收取工程進度款是乙方的基本權利,按照合同支付工程進度款也是甲方主要合同義務。甲方無正當理由拖欠工程進度款,除非合同明確約定乙方不得停工,否則乙方無論是從《合同法》第六十七、六十八、二百八十三條所規定的先履行抗辯權、不安抗辯權、發包人違約責任追究⻆度來看,還是從《建築工程施工合同》示範文本中的通用條款來看,乙方都有權停工。
甲方拖欠工程進度款時,乙方有權合理、合法、適時地使用停工權利有效清收工程進度款。但是由於停工對於工期、造價、索賠等方面對雙方具有重大影響,因此乙方應當特別謹慎處理停工過程中的幾大步驟:
第一步:申報進度款,交由甲方及相關單位確認。乙方編制詳細的進度款申報資料,其中申報資料必須載明當期進度、工程量、進度款金額,將申報資料按照合同約定層報監理、甲方等單位審核、簽字,在甲方確認後,妥善保管進度款申報資料。
第二步:以書面方式催告甲方支付進度款,保留書面催告的證據。
第三步:以書面方式向甲方通知停工決定,並保留好通知送達證據。
第四步:收集和固定停工期間的損失依據。第五步:在專業律師的指導下向甲方索賠。
『玖』 由於甲方的原因,不能繼續施工,想寫一份聯系函給甲方,怎麼寫
摘要 1、首先,甲方是否有明確的文件,要施工方停工是否寫明從什麼時候起停工。