‘壹’ 工程一直停工如何索赔
项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。《中华人民共和国合同法》第一百二十八条 【合同争议的解决】当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书;拒不履行的，对方可以请求人民法院执行
‘贰’ 工程停工索赔
一切以施工合同为出发点，标准合同文本都有争议处理、索赔等方面的条款，及时提出工程转款函件和索赔报告，送达甲方或接管方签字（政府接管的话要相关的证明函件），为今后走法律程序积累证据。最好向当地有解决工程纠纷案例经验的律师、造价师等咨询一下。现在是法制社会，有地方说理的。
‘叁’ 甲方原因停工索赔范本
甲方原因停工索赔范本是：内容里要写清楚，索赔成立理由，索赔的依据，索赔事项概述，索赔项目，索赔计算和索赔说明。与合同对照，工期延误已造成了成本的额外支出或直接工期损失，造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
甲方原因造成的停工索赔要求如下：
1、停工索赔，应该参照建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工，复工单，一般人员是每天每人15元，管理费是人工费的20%，机械停滞费按机械台班的40%走；
2、因发包人或 工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失，顺延延误的工期，费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括期人工费，设备费，材料费，保函手续费，贷款利息，保险费，利润，管理费几个方面人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费，可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增加。
《中华人民共和国民法典》第五百八十五条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
‘肆’ 监理工程师如何处理工程索赔
(1)通知承建单位
监理工程师一旦发现工程中出现质量事故，首先要以质量通知单的形式通知承建单位，并要求承建单位停止有质量缺陷的部位及与其有关联的部位的下道工序的施工。
(2)承建单位报告质量事故的情况
承建单位接到质量通知单后，应详细报告质量事故的情况。报告的内容包括：
1)质量事故的详细情况；
2)质量事故的严重程度；
3)造成质量事故的原因；
4)提出修补缺陷的具体方案；
5)保证质量的技术措施。
(3)进行调查和研究
监理工程师对承包单位的质量事故报告，进行调查和研究。质量事故的处理，对工程质量、工期和工程费用方面，都有着直接的关系。
‘伍’ 工程停工后如何索赔
1.
停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工，
2.
因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误的工期（即工期索赔）：费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括期
人工费；设备费；材料费；保函手续费；贷款利息；保险费；利润；管理费几个方面人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增加。
3.
停工索赔要看是谁的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索赔的，是业主原因造成的可以索赔，主要是人员、设备、场地租用等成本费本，但不能包含利润，以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认，要保留好相关的资料和图片供相关部门调查，停工索赔必须在规范规定的期限内提出，一般不得超过28天，否则无效。
这个是工程造价里索赔的知识：
1、首先，甲方是否有明确的文件，是否写明从什么时候起停工。
2、如果停工时间较长的话，你的施工技术人员是得不到工资赔偿的，他们应该退场。
3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。
4、可以自行的设备如汽车等，得不到停滞补偿，因为你可以移到别的工地。
5、塔吊、脚手架可按租赁费用计补偿。
‘陆’ 工程停工，如果进行费用索赔
由于甲方原因引起的停工，可以索赔的费用有：工期索赔、费用索赔、利润索赔。
‘柒’ 因图纸设计原因造成的工程损失怎么索赔
建设部和国家工商局联合监制的建设工程勘察合同（GF-2000-0203）和建设工程设计合同（GF-2000-0209）示范文本中均有勘察或设计错误时勘察人或设计人应免收直接受损失部分的勘察费或设计费外，还应根据损失程度和责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金占实际损失的比例由双方约定的条款确定，发包人的损失可以在合同约定的范围内得到赔偿。协商不成可向法院提起诉讼。
《合同法》第二百八十条勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。
‘捌’ 监理工程师处理索赔的原则有哪些
1、监理工程师处理双方所提出的索赔必须以合同为依据尽管监理工程师受雇于业主，但当其遇到索赔事件时，则必须以完全独立的裁判人的身份，站在客观公正的立场上审查索赔要求的正当性。根据国家工商行政管理局、建设部的建设工程施工合同示范文本，合同文件应能互相解释、互为说明，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：
1）协议条款；
2）合同条件；
3）洽商、变更等明确双方权利义务的纪要协议；
4）招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；
5）工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；
6）标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。
2、监理工程师必须注意资料的积累积累一切可能涉及索赔论证的资料，同施工企业、建设单位研究的技术问题、进度问题和其他重大问题的会议应当做好文字记录，并争取会议参加者签字，作为正式文档资料。应建立严密的监理日志，承包方对监理指令的执行情况、抽查试验记录、工序验收记录、计量记录、日进度记录以及每天发生的可能影响到合同协议的事件的具体情况等，同时还应建立业务往来的文件编号档案等业务记录制度，做到处理索赔时以事实和数据为依据。
3、及时、合理地处理索赔索赔发生后，监理工程师必须依据合同的准则及时地对索赔进行处理，任何在中期付款期间，将问题搁置下来，留待以后处理的想法将会带来意想不到的后果。
4、加强主动监理，减少工程索赔在我国，监理与承包企业是为完成同一项工程而作的不同分工，必须提倡主动监理，不要等到工程完工以后才进行验收。要在工程的实施过程中将预料到的可能发生的问题告诉承包企业，避免由于工程返工造成工程成本上升，这样也可以减轻承包企业的心理压力，减少承包企业想方设法通过索赔途径来弥补工程成本上升所造成的利润损失。另外，监理工程师在项目实施过程中，应对可能引起的索赔进行预测，尽量采取一些措施，进行补救，避免索赔的发生。
‘玖’ 由于设计变更，业主下达停工命令，是停工当日要提出索赔报告吗，还是复工那天提出索赔报告
索赔的程序一般是这样的：
1、事件发生时，承包人应向监理工程是提交索赔意向书，索赔意向书应附有一定数量的证据文件，并说明依据合同什么条款，现提出索赔意向。
2、收到索赔意向书后，监理工程师应根据合同规定及发生的事实情况，对索赔事件予以确认。（很多时候监理工程师可能不会发正式的确认文件)
3、索赔意向书提交后的28天内，向监理工程师提交索赔报告，索赔报告应包括索赔诉求（工期和费用），证据材料，合同相关规定等。
4、事件持续发生的，应每隔28天向监理工程师提交阶段索赔报告。
5、事件影响结束后的28天内，向监理工程是提交最终索赔报告。
如果提出索赔意向的时间超过了合同规定期限（一般为28天或者56天），从严格的合同管理角度讲，可以视为承包人放弃了索赔的权利。但中国有中国的国情，这一条一般很少用。
‘拾’ 工程停工后索赔的程序是怎么样的
建设工程通用条款36.2规定：自索赔事件发生后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的报告及有关资料，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。作为承包人，一旦索赔事件发生，务必按该条款规定在28天内提示索赔报告。 工程停工，包括临时停工和中途停工退场两种情形，其索赔的范围是不同的。临时停工，其索赔一般为人工停工费、机械停工费两大块。而后者的索赔，包括停工前已经完成工程的人工、材料、机械设备的全部支出，并可要求发包方对各项管理费用、利息、保险费用甚至履行合同可得利益损失进行索赔。无论临时停工，还是长期停工，签证确认的停工、窝工损失、增加费用，都在索赔的范围之内。 所以，工程停工的索赔成功与否，依赖工程施工过程中签证是否及时、到位。事到临头，发生纠纷，需要索赔，再去签证，往往是事倍功半，所以我们诚恳地建议广大的建筑施工行业的各位，施工过程中签证管理工作是一件十分有意义、有价值的事情，无论发包方、承包方，签证与反签证，索赔与反索赔的实践和经验都在不断提高，对策也越来越高明。现在的房产企业，几乎每个开发项目都有专业律师的全程介入，对合同进行审核把关。但是，建筑施工企业的项目部，我们很少发现每个施工项目都有专业律师对建设工程施工合同的签订、对施工全程的签证管理审核把关。