㈠ 求监理写给甲方和乙方的工期延误报告
应由乙方提出工期延误申请,说明理由(未如期收到进度款)。
监理单位确认后请甲方确认。
甲方签字后,延误申请成立。
㈡ 建筑施工合同与开工日期相差1年,需要一个合同延期签订说明。理由充分、合理
要看延期是谁造成的。延期导致合同无法履行,又没有不可抗力的情形的,合同履行来说责任方要承担违约责任,但现在甲方要乙方出具延期的说明,相当于变更合同的工期,变更需要双方协商一致。现在如果施工方申请,甲方同意合同就变更了工期。
法律分析
建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工,因故不能按期开工的,应自当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。所以建设工程也不能无限延期,如果施工许可证超出法律、法规的规定而废止,应当重新申请或者办理相关的手续后才能继续进行。第十条在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。延期导致合同无法履行,又没有不可抗力的情形的,合同履行来说责任方要承担违约责任,但现在甲方要乙方出具延期的说明,相当于变更合同的工期,变更需要双方协商一致。现在如果施工方申请,甲方同意合同就变更了工期。
法律依据
《中华人民共和国民法典》
第七百八十八条 建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第七百九十一条 发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。
㈢ 我跟一开发商签订了个小区安防系统,因甲方多种原因造成我不能按合同规定时间完成工程,该怎么写工期顺延
因发包方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延;因承包方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不能顺延,承包方应承担相应的违约责任。
当发生工期可以顺延的情况时,应按以下做法予以确认。承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,应将延误的工期向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后的14天内予以确认答复,逾期不予答复,视为报告要求已经被确认。
以后做合同要谨慎些,不管关系多好,但是一旦出问题,就开始扯皮,
例如:
如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延。
1、 非乙方的原因不能按时进场施工而延期开工的。
2、 未按合同规定支付工程款的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
书面报告就把实际情况详细罗列出来,如同楼上的说:'不能以合同的。。。。加上
希望对你有帮助
㈣ 乙方工程延期的依据及原因怎么写
工程延期的依据:1.
设计变更引起
、2施工工序变更引起、施工方案变更引起
3、雨季、停水停电
累计时间
4.额外增加工程量引起
(以上文件都是计算的依据)
工期:在计算工期时,按以上内容(各项确认需要的天数)依据确定工作时间。然后汇总,
按时间顺延即可!
即:原来工期+后补的天数=总工期时间、
㈤ 工程款延期支付协议书怎么写
工程款延期支付协议书
甲方: 乙方:
一、甲乙双方于 年 月 日签订 合同。双方在合同中约定, 该合同总价为 二、合同规定付款方式:
1、合同签订后七天内支付工程总价款的20%,即 元(大写: 元整),作为工程预付款。
2、设备、电缆全部进场,经甲方确认后七天内支付合同总价款的60%,即 元(大写: 元整),作为工程进度款。
3、工程完工,通过供电局、监理方及甲方验收合格、通电、办理完移交手续,且完成对甲方操作员培顺,经供电局及甲方责任人确
认后七天内甲方支付工程总价款的15%,即 元(大写 : 元整),作为工程款。
4、剩余工程总价款的5%,即 元(元整),作为工程质保金。
三、应付金额 实付金额 逾期金额
void function(e,t){for(var n=t.getElementsByTagName("img"),a=+new Date,i=[],o=function(){this.removeEventListener&&this.removeEventListener("load",o,!1),i.push({img:this,time:+new Date})},s=0;s< n.length;s++)!function(){var e=n[s];e.addEventListener?!e.complete&&e.addEventListener("load",o,!1):e.attachEvent&&e.attachEvent("onreadystatechange",function(){"complete"==e.readyState&&o.call(e,o)})}();alog("speed.set",{fsItems:i,fs:a})}(window,document);
四、乙方已适当地履行合同义务,甲方对此并无任何异议; 五、甲方由于 原因,请求延期支付上述所规定付款方式的2、3、4笔款项,乙方同意在本协议约定的条件下,接受甲方此请求。
就此情况,经双方经协商一致,签订协议如下:
1、甲方以 作为抵押,对于延期支付的款项,甲方将按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。
2、根据公司实际确定具体的支付时间:
3、延期付款期间,乙方不能因为资金不到位而影响工程进度,中途停止施工,否则乙方承担违约责任及损失赔偿。
4、乙方同意甲方延期支付部分合同价款的请求。
六、与本协议理解、执行有关的一切纠纷,由双方当事人协商,协商不成的,依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、本协议一式四份,双方各执二份。本协议自双方签字盖章之日起生效,至本协议项下工程款全部清偿时自动失效。
甲方:
(签字盖章) 年 月 日 乙方: (签字盖章)
㈥ 工程延期报告怎样写
模板:
工程延期申请报告( 号)
承包单位: 合同号: 监理单位: 编 号:
致总监理工程师 先生:
我合同段 工程,因 原因,造成工程延误,申请延长工期,特此报告,请予审查批复。
附件:
1、延期事件发生的时间、原因及凭证;(公司内部原因)
2、延期时间及进度计划。
承包人:
日期:
驻地监理工程师意见: 签 字: 日期:
范文:
南车物流扫码无线AP 弱电工程项目 工期延长申请报告
中国南车有限公司:
由我方施工的南车物流扫码无线AP 弱电工程项目,设计总AP数为117点,原计划工期为2015年5月 22 日至2015年6月30日;我方于2015年5月22日正式开始施工,截止2015年6月23日,累计完成AP点数89个,尚未完成28个AP。
自我公司项目部于5月22日进驻车间及厂房并组织施工后,由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工和进度计划:
1、转向架事业部入场停工因素的影响:(1)、我公司于2015年6月19日至6月23日相继4天和转向架事业部负责人进行进场沟通,在施工方无过失情况下因转向架负责人未就AP分布简图签字造成从6月19日期连续停工。(2)、 停工的核心问题主要为两个部分。一是转向架事业部要求重新走光纤主干网络由办公室网络室至大铁房车间。二是要求扩大大铁房车间AP的覆盖范围和AP点数。
2、主干网络设备的影响:因施工过程中发现多处原主干网络交换机设备有损坏并由我方判断并和网络中心沟通后进行了更换,导致其部分AP网点施工进度受影响。目前,还有部分AP网络交换机接入点无WLAN(广域网)上传正和信息中心沟通解决。
3、设备材料的变更因素:原转向架事业部绝大部分网线套管为PVC管,在其负责人强烈要求下改为镀锌管,极大的增加了工时(其车间监控和一期AP物流扫码系统套管均为PVC管)。
鉴于以上情况及对后期施工的综合考虑,我方也积极采取了相应措施,调整了原有施工方案能安装一处就立即安装一处,以尽可能加快该工程的施工进度。但为了保证该工程的工程质量和施工安全,我方特向贵公司申请将该工程有效工期延长10天,将该工程竣工时间顺延至2015年7月10日。请贵公司领导予以批复。非常感谢贵公司对我公司工作的支持。
致敬!
株洲鸿润达科贸有限公司项目部
2015年6月23日
(6)乙方个别原因工程延期报告如何写扩展阅读:
工程进度的推迟一般分为工程延误和工程延期,其责任和处理方法不同。
(1)工程延误。由于承包商自身的原因造成的工期延长,称之为工程延误。由于工程延误所造成的一切损失由承包商自己承担,包括承包商在监理工程师的同意下采取加快工程进度的措施所增加的费用。
同时,由于工程延误所造成的工期延长,承包商还要向业主支付误期损失补偿费。由于工期延误所延长的时间不属于合同工期的一部分。
(2)工程延期。由于承包商以外的原因造成施工期的延长,称之为工程延期。经过监理工程师批准的延期,所延长的时间属于合同工期的一部分,即工程竣工的时间等于标书中规定的时间加上监理工程师批准的工期延期时间。可能导致工期延期的原因有工程量增加,未按时间向承包商提供图样,恶劣的气候条件,业主的干扰和阻碍等。
判断工程延期的总原则就是除承包商自身以外的任何原因造成的工程延长或中断,工程中出现的工程延长是否为工程延期对承包商和业主都很重要。因此应按照有关的合同条件,正确地区分工程延误与工程延期,合理的确定工程延期的时间。
参考链接:网络——工程延期
㈦ 申请工程工期延期的报告怎样写,不要索赔的,也不要水运的
工程延期报告很好写的,主要就是写上什么原因导致未按合同工期完成,然后写上需什么时间完成,就可以了
㈧ 工期延误索赔报告因发包人的原因导致工期延误的报告怎样写
增加项目就是工程变更嘛,工程变更必然引起工期变化,变更的内容需要变更通知,作为合同补充文件;或者就变更内容重新拟定合同和工期。 如果工程施工过程中遇到了地质条件变化、环境条件变化、自然因素重大变化,属于人力不可抗因素或者建设方原因引起的,那么工期也应当相应顺延,并引起施工方对建设方的索赔请求。 如果是施工方自身原因引起的进度缓慢,延误工期,那么建设方一般不批准延期申请! 如果建设方要变更内容,就如你所说是增加项目内容,那么你应该请建设方出具变更通知,并协商工期进度。 格式嘛,你写的就挺好的。
㈨ 工期延迟报告怎么写
工程延期申请报告( 号)承包单位: 合同号:监理单位: 编 号: A—025 致总监理工程师 先生:我合同段 工程,因 原因,造成工程延误,申请延长工期,特此报告,请予审查批复。 附件:1、延期事件发生的时间、原因及凭证;2、延期时间及进度计划。 承包人: 日期: 驻地监理工程师意见: 签 字: 日期: