『壹』 工程一直停工如何索賠
項目工程停工的，施工單位可以與建設單位協商工程款支付問題，如果協商不成的，可以向法院起訴，追索工程款。《中華人民共和國合同法》第一百二十八條 【合同爭議的解決】當事人可以通過和解或者調解解決合同爭議。當事人不願和解、調解或者和解、調解不成的，可以根據仲裁協議向仲裁機構申請仲裁。涉外合同的當事人可以根據仲裁協議向中國仲裁機構或者其他仲裁機構申請仲裁。當事人沒有訂立仲裁協議或者仲裁協議無效的，可以向人民法院起訴。當事人應當履行發生法律效力的判決、仲裁裁決、調解書;拒不履行的，對方可以請求人民法院執行
『貳』 工程停工索賠
一切以施工合同為出發點，標准合同文本都有爭議處理、索賠等方面的條款，及時提出工程轉款函件和索賠報告，送達甲方或接管方簽字（政府接管的話要相關的證明函件），為今後走法律程序積累證據。最好向當地有解決工程糾紛案例經驗的律師、造價師等咨詢一下。現在是法制社會，有地方說理的。
『叄』 甲方原因停工索賠範本
甲方原因停工索賠範本是：內容里要寫清楚，索賠成立理由，索賠的依據，索賠事項概述，索賠項目，索賠計算和索賠說明。與合同對照，工期延誤已造成了成本的額外支出或直接工期損失，造成費用增加或工期損失的原因，按合同約定不屬於承包人的行為責任或風險責任。
甲方原因造成的停工索賠要求如下：
1、停工索賠，應該參照建設工程造價依據進行賠償，但必須有監理簽過的停工，復工單，一般人員是每天每人15元，管理費是人工費的20%，機械停滯費按機械台班的40%走；
2、因發包人或 工程師的行為或失誤造成停工，給承包人造成損失和導致工期延誤的，發包人應賠償承包人損失，順延延誤的工期，費用索賠內容視不同的停工情況而定，一般可以包括期人工費，設備費，材料費，保函手續費，貸款利息，保險費，利潤，管理費幾個方面人工費：包括增加工作內容的人工費、停工損失費和工作效率降低的損失費等累計。設備費，可採用機械台班費、機械折舊費、設備租賃費等幾種形式。保函手續費：工程延期時，保函手續費相應增加。
《中華人民共和國民法典》第五百八十五條 當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。
約定的違約金低於造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以增加；約定的違約金過分高於造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以適當減少。
當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金後，還應當履行債務。
『肆』 監理工程師如何處理工程索賠
(1)通知承建單位
監理工程師一旦發現工程中出現質量事故，首先要以質量通知單的形式通知承建單位，並要求承建單位停止有質量缺陷的部位及與其有關聯的部位的下道工序的施工。
(2)承建單位報告質量事故的情況
承建單位接到質量通知單後，應詳細報告質量事故的情況。報告的內容包括：
1)質量事故的詳細情況；
2)質量事故的嚴重程度；
3)造成質量事故的原因；
4)提出修補缺陷的具體方案；
5)保證質量的技術措施。
(3)進行調查和研究
監理工程師對承包單位的質量事故報告，進行調查和研究。質量事故的處理，對工程質量、工期和工程費用方面，都有著直接的關系。
『伍』 工程停工後如何索賠
1.
停工索賠，應該參照你們那裡的建設工程造價依據進行賠償，但必須有監理簽過的停工，
2.
因發包人或工程師的行為或失誤造成停工，給承包人造成損失和(或)導致工期延誤的，發包人應賠償承包人損失（即費用索賠），順延延誤的工期（即工期索賠）：費用索賠內容視不同的停工情況而定，一般可以包括期
人工費；設備費；材料費；保函手續費；貸款利息；保險費；利潤；管理費幾個方面人工費：包括增加工作內容的人工費、停工損失費和工作效率降低的損失費等累計。設備費：可採用機械台班費、機械折舊費、設備租賃費等幾種形式。保函手續費：工程延期時，保函手續費相應增加。
3.
停工索賠要看是誰的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索賠的，是業主原因造成的可以索賠，主要是人員、設備、場地租用等成本費本，但不能包含利潤，以上人員、設備及實際停工的起訖時間必須要有監理工程師確認，要保留好相關的資料和圖片供相關部門調查，停工索賠必須在規范規定的期限內提出，一般不得超過28天，否則無效。
這個是工程造價里索賠的知識：
1、首先，甲方是否有明確的文件，是否寫明從什麼時候起停工。
2、如果停工時間較長的話，你的施工技術人員是得不到工資賠償的，他們應該退場。
3、應建設單位要求留守的保安、管理人員可以計工資。
4、可以自行的設備如汽車等，得不到停滯補償，因為你可以移到別的工地。
5、塔吊、腳手架可按租賃費用計補償。
『陸』 工程停工，如果進行費用索賠
由於甲方原因引起的停工，可以索賠的費用有：工期索賠、費用索賠、利潤索賠。
『柒』 因圖紙設計原因造成的工程損失怎麼索賠
建設部和國家工商局聯合監制的建設工程勘察合同（GF-2000-0203）和建設工程設計合同（GF-2000-0209）示範文本中均有勘察或設計錯誤時勘察人或設計人應免收直接受損失部分的勘察費或設計費外，還應根據損失程度和責任大小向發包人支付賠償金，賠償金占實際損失的比例由雙方約定的條款確定，發包人的損失可以在合同約定的范圍內得到賠償。協商不成可向法院提起訴訟。
《合同法》第二百八十條勘察、設計的質量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設計文件拖延工期，造成發包人損失的，勘察人、設計人應當繼續完善勘察、設計，減收或者免收勘察、設計費並賠償損失。
『捌』 監理工程師處理索賠的原則有哪些
1、監理工程師處理雙方所提出的索賠必須以合同為依據盡管監理工程師受雇於業主，但當其遇到索賠事件時，則必須以完全獨立的裁判人的身份，站在客觀公正的立場上審查索賠要求的正當性。根據國家工商行政管理局、建設部的建設工程施工合同示範文本，合同文件應能互相解釋、互為說明，除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
1）協議條款；
2）合同條件；
3）洽商、變更等明確雙方權利義務的紀要協議；
4）招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件；
5）工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；
6）標准、規范和其他有關技術資料、技術要求。
2、監理工程師必須注意資料的積累積累一切可能涉及索賠論證的資料，同施工企業、建設單位研究的技術問題、進度問題和其他重大問題的會議應當做好文字記錄，並爭取會議參加者簽字，作為正式文檔資料。應建立嚴密的監理日誌，承包方對監理指令的執行情況、抽查試驗記錄、工序驗收記錄、計量記錄、日進度記錄以及每天發生的可能影響到合同協議的事件的具體情況等，同時還應建立業務往來的文件編號檔案等業務記錄制度，做到處理索賠時以事實和數據為依據。
3、及時、合理地處理索賠索賠發生後，監理工程師必須依據合同的准則及時地對索賠進行處理，任何在中期付款期間，將問題擱置下來，留待以後處理的想法將會帶來意想不到的後果。
4、加強主動監理，減少工程索賠在我國，監理與承包企業是為完成同一項工程而作的不同分工，必須提倡主動監理，不要等到工程完工以後才進行驗收。要在工程的實施過程中將預料到的可能發生的問題告訴承包企業，避免由於工程返工造成工程成本上升，這樣也可以減輕承包企業的心理壓力，減少承包企業想方設法通過索賠途徑來彌補工程成本上升所造成的利潤損失。另外，監理工程師在項目實施過程中，應對可能引起的索賠進行預測，盡量採取一些措施，進行補救，避免索賠的發生。
『玖』 由於設計變更，業主下達停工命令，是停工當日要提出索賠報告嗎，還是復工那天提出索賠報告
索賠的程序一般是這樣的：
1、事件發生時，承包人應向監理工程是提交索賠意向書，索賠意向書應附有一定數量的證據文件，並說明依據合同什麼條款，現提出索賠意向。
2、收到索賠意向書後，監理工程師應根據合同規定及發生的事實情況，對索賠事件予以確認。（很多時候監理工程師可能不會發正式的確認文件)
3、索賠意向書提交後的28天內，向監理工程師提交索賠報告，索賠報告應包括索賠訴求（工期和費用），證據材料，合同相關規定等。
4、事件持續發生的，應每隔28天向監理工程師提交階段索賠報告。
5、事件影響結束後的28天內，向監理工程是提交最終索賠報告。
如果提出索賠意向的時間超過了合同規定期限（一般為28天或者56天），從嚴格的合同管理角度講，可以視為承包人放棄了索賠的權利。但中國有中國的國情，這一條一般很少用。
『拾』 工程停工後索賠的程序是怎麼樣的
建設工程通用條款36.2規定：自索賠事件發生後28天內，向工程師提出延長工期和(或)補償經濟損失的報告及有關資料，工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料後，於28天給予答復，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據。作為承包人，一旦索賠事件發生，務必按該條款規定在28天內提示索賠報告。 工程停工，包括臨時停工和中途停工退場兩種情形，其索賠的范圍是不同的。臨時停工，其索賠一般為人工停工費、機械停工費兩大塊。而後者的索賠，包括停工前已經完成工程的人工、材料、機械設備的全部支出，並可要求發包方對各項管理費用、利息、保險費用甚至履行合同可得利益損失進行索賠。無論臨時停工，還是長期停工，簽證確認的停工、窩工損失、增加費用，都在索賠的范圍之內。 所以，工程停工的索賠成功與否，依賴工程施工過程中簽證是否及時、到位。事到臨頭，發生糾紛，需要索賠，再去簽證，往往是事倍功半，所以我們誠懇地建議廣大的建築施工行業的各位，施工過程中簽證管理工作是一件十分有意義、有價值的事情，無論發包方、承包方，簽證與反簽證，索賠與反索賠的實踐和經驗都在不斷提高，對策也越來越高明。現在的房產企業，幾乎每個開發項目都有專業律師的全程介入，對合同進行審核把關。但是，建築施工企業的項目部，我們很少發現每個施工項目都有專業律師對建設工程施工合同的簽訂、對施工全程的簽證管理審核把關。